Puedes visualizar el Modelo de Contrato de Obra para Albañilería y Construcción, abrir la plantilla en formato PDF o Word, o rellenarlo directamente en nuestra plataforma online:
Plantilla
[Nombre del Cliente]
[DNI del Cliente]
[Dirección del Cliente]
[Teléfono del Cliente]
[Correo electrónico del Cliente]
[Nombre del Contratista]
[DNI del Contratista]
[Dirección del Contratista]
Este contrato establece los términos y condiciones necesarios para la realización de la obra de albañilería acordada entre las partes, detallando los trabajos a realizar, plazos y condiciones de pago.
El presente contrato tiene como objeto la ejecución de la obra de albañilería consistente en [descripción de la obra, e.g., construcción de una vivienda unifamiliar, renovación de un local comercial, etc.], ubicada en [dirección de la obra].
El Contratista se compromete a:
a) Realizar la obra conforme a los planos y especificaciones acordadas;
b) Cumplir con las normativas de construcción y seguridad aplicables;
c) Proveer la mano de obra y materiales necesarios para la ejecución de la obra.
La obra deberá comenzar en la fecha [fecha de inicio] y se estima que finalizará el [fecha de finalización], salvo causas de fuerza mayor o mutuo acuerdo entre las partes.
El precio total de la obra asciende a [cantidad en euros], que se pagará de la siguiente manera:
a) Un anticipo de [cantidad] a la firma del presente contrato;
b) [Descripción de pagos intermedios y pago final].
Cualquier modificación al proyecto originalmente acordado deberá ser documentada y firmada por ambas partes, pudiendo esto implicar un cambio en el precio y tiempo de ejecución.
En caso de desacuerdo, las partes se obligan a intentar resolver la controversia mediante mediación. Si no se alcanza un acuerdo, se someterá la controversia a los tribunales de [Ciudad].
[Firma del Cliente]
[Nombre del Cliente]
[Firma del Contratista]
[Nombre del Contratista]
[Nombre del Cliente 2]
[DNI del Cliente 2]
[Dirección del Cliente 2]
[Teléfono del Cliente 2]
[Correo electrónico del Cliente 2]
[Nombre del Contratista 2]
[DNI del Contratista 2]
[Dirección del Contratista 2]
Este contrato detalla los términos del acuerdo entre [Nombre del Cliente 2] y [Nombre del Contratista 2] para la realización de obras de albañilería, incluyendo alcances de trabajo, condiciones de pago y plazos de entrega.
Este contrato tiene como finalidad la construcción de [especificar tipo de obra, por ejemplo, un muro de contención, una terraza, etc.] en la propiedad situada en [dirección de la obra].
El Contratista se compromete a:
a) Garantizar la calidad de los materiales utilizados;
b) Realizar la obra con la mano de obra adecuada y bajo estándares de seguridad;
c) Informar al Cliente sobre el progreso de la obra y cualquier eventualidad que surja.
El costo total del proyecto será de [cantidad en euros], pagadero en las siguientes condiciones:
a) [Monto adicional o pagos intermedios]
b) Pago final al finalizar la obra y entrega del acta de recepción.
El plazo de ejecución será de [número] días, comenzando desde el [fecha]. Los retrasos deben ser comunicados y justificados por el Contratista.
Las partes acuerdan que cualquier controversia se resolverá preferentemente mediante arbitraje, y en su defecto, ante los tribunales de [Ciudad].
[Firma del Cliente 2]
[Nombre del Cliente 2]
[Firma del Contratista 2]
[Nombre del Contratista 2]
Por favor, completa el formulario a continuación para crear el Contrato de Obra de Albañilería y Construcción Modelo. Todos los campos deben ser rellenados para garantizar la creación clara y completa del contrato. Proporcionamos ejemplos para guiarte en cada paso. Contrato de Obra de Albañilería y Construcción Modelo 1. Datos del Contratista 2. Datos del Cliente 3. Objeto del Contrato 4. Descripción de los Trabajos 5. Plazo de Ejecución 6. Presupuesto y Formas de Pago 7. Materiales 8. Responsabilidades de las Partes 9. Modificaciones del Contrato 10. Condiciones de Rescisión 11. Legislación y Foro 12. Aceptación de los Términos 13. Declaración y Firmas
PDF
WORD
